(8552) 78-10-79
8937-297-95-09, 8927-472-78-09

Скидки

Вы нашли решение своего вопроса с нашего сайта? МЫ ПРЕДОСТАВИМ ВАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ! Позвоните, прямо сейчас: тел.: 8-927-472-78-09 или отправьте сообщение с сайта.

ЖК Притяжение

2

Проектная декларация

Информация о застройщике
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве
(если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении
1.1. О фирменном наименовании
(наименовании) застройщика
1.1.1
Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью
1.1.2
Полное наименование без указания организационно-правовой формы- «ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ»
1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы- «ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ»
1.2. О месте нахождения застройщика -
адрес, указанный в учредительных
документах
1.2.1
Индекс - 423816
1.2.2
Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан
1.2.3
Район субъекта Российской Федерации
1.2.4
Вид населенного пункта - Город
1.2.5
Наименование населенного пункта - Набережные Челны
1.2.6
Элемент улично-дорожной сети - Проспект
1.2.7
Наименование элемента улично-дорожной сети - Сююмбике
1.2.8
Тип здания (сооружения) - Дом 67, Корпус Б
1.2.9
Тип помещений - Помещение 1006
1.3. О режиме работы застройщика
1.3.1
Рабочие дни недели - с понедельника по пятницу
1.3.2
Рабочее время – пн-чт с 07-45 до 17-00 пт с 07-45 до 16-00
1.4. О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
электронной почты в информационно-
1.4.1
Номер телефона - 8(8552) 91-99-19, 8(8552)91-99-17
1.4.2
Адрес электронной почты - infochelny@talan.udm.ru
3

телекоммуникационной сети "Интернет"
1.4.3
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -
таланчелны.рф
1.5. О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
застройщика
1.5.1.1
Фамилия - Закиров
1.5.2.1
Имя - Роберт
1.5.3.1
Отчество - Рафисович
1.5.4.1

Наименование должности - директор
1.5.1
Фамилия - Макаров
1.5.2.1
Имя - Константин
1.5.3.1
Отчество - Михайлович
1.5.4.1

Наименование должности – Генеральный директор ООО «Управляющая Компания «ТАЛАН»
1.6. Об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении
1.6.1
Коммерческое обозначение застройщика -

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика
2.1. О государственной регистрации
застройщика
2.1.1
Индивидуальный номер налогоплательщика - 1650286630
2.1.2
Основной государственный регистрационный номер 1141650010226
2.1.3
Год регистрации - 2014
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица,
с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица -
учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица
3.1. Об учредителе - юридическом лице,
являющемся резидентом Российской
Федерации
3.1.1
Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью
3.1.2
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы -
Созидание
4

3.1.3
Индивидуальный номер налогоплательщика -1841070689
3.1.4
% голосов в органе управления – 99,993%
3.2. Об учредителе - юридическом лице,
являющемся нерезидентом Российской
Федерации
3.2.1
Фирменное наименование организации
3.2.2
Страна регистрации юридического лица
3.2.3
Дата регистрации
3.2.4
Регистрационный номер
3.2.5
Наименование регистрирующего органа
3.2.6
Адрес (место нахождения) в стране регистрации
3.2.7
% голосов в органе управления
3.3. Об учредителе - физическом лице
3.3.1
Фамилия
3.3.2
Имя
3.3.3
Отчество
3.3.4
Гражданство
3.3.5
Страна места жительства
3.3.6
% голосов в органе управления
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1. О проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение
трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации
4.1.1
Вид объекта капитального строительства
4.1.2
Субъект Российской Федерации
4.1.3
Район субъекта Российской Федерации
4.1.4
Вид населенного пункта
4.1.5
Наименование населенного пункта
5

4.1.6
Элемент улично-дорожной сети
4.1.7
Наименование элемента улично-дорожной сети
4.1.8
Тип здания (сооружения)
4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое
обозначение
4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих
организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные
свидетельства
5.1. О членстве застройщика в
саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства и о выданных застройщику
свидетельствах о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
5.1.1
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без
указания организационно-правовой формы
5.1.2
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой
является застройщик
5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
5.1.4
Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является
застройщик
5.2. О членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях
5.2.1
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без
указания организационно-правовой формы
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации
6

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1. О финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю
отчетную дату
6.1.1
Последняя отчетная дата – 30.09.2017
6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – убыток 16 785 тыс. руб.
6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – кредиторская задолженность 205 798 тыс. руб.
6.1.4
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – 53 715 тыс. руб.
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц
требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
7.1. О соответствии застройщика
требованиям, установленным частью 2
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
7.1.1
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям –
соответствует
7.1.2
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика – не проводятся
7.1.3
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в
отношении юридического лица - застройщика - отсутствует
7.1.4
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры
административного наказания юридического лица - застройщика - отсутствует
7.1.5
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им
обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и
капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений - отсутствует

7.1.6
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
7

муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых
является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства,
реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
- отсутствует
7.1.7
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) - отсутствует
7.1.8
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика - отсутствует

7.1.9
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в
установленном порядке - не подано
7.1.10
Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - отсутствует
7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика - отсутствует
7.1.12
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного
8

исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика - не применялись
7.2. О соответствии заключивших с
застройщиком договор поручительства
юридических лиц требованиям,
установленным частью 3 статьи 15.3
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N
214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
7.2.1
Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных)
капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору
поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных
застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор
поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), установленным требованиям
7.2.2
Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя
7.2.3
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в
отношении юридического лица - поручителя
7.2.4
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры
административного наказания юридического лица - поручителя
7.2.5
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им
обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и
капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
7.2.6
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых
является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства,
реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

7.2.7
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством
9

Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
7.2.8
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя
7.2.9
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в
установленном порядке
7.2.10
Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
7.2.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя
7.2.12
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике
8.1. Иная информация о застройщике
8.1.1
-
Информация о проекте строительства
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных
характеристиках
10

9.1. О количестве объектов капитального
строительства, в отношении которых
заполняется проектная декларация
9.1.1
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная
декларация – один объект
9.1.2
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах
являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным
утвержденной документацией по планировке территории
9.2. О видах строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального
строительства, их местоположении и
основных характеристиках
9.2.1
Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства - многоквартирный дом
9.2.2
Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан
9.2.3
Район субъекта Российской Федерации
9.2.4
Вид населенного пункта - город
9.2.5
Наименование населенного пункта - Набережные Челны
9.2.6
Округ в населенном пункте
9.2.7
Район в населенном пункте
9.2.8
Вид обозначения улицы
9.2.9
Наименование улицы
9.2.10
Дом
9.2.11
Литера
9.2.12
Корпус
9.2.13
Строение
9.2.14
Владение
9.2.15
Блок секция – 7
9.2.16
Уточнение адреса - Участок строительства расположен в г. Набережные Челны, Республика
Татарстан ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челнинка,
Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами
9.2.17
Назначение объекта - Жилое
11

9.2.18
Минимальное количество этажей в объекте - 17 (в том числе тех. подполье)
9.2.19
Максимальное количество этажей в объекте - 17 (в том числе тех. подполье)
9.2.20
Общая площадь объекта - 7588,31 м2
9.2.21
Материал наружных стен и каркаса объекта - монолитный железобетонный каркас и стены из
мелкоштучных каменных материалов (блоки из ячеистого бетона) с утеплителем.
9.2.22
Материал перекрытий - Монолитные железобетонные
9.2.23
Класс энергоэффективности - А+
9.2.24
Сейсмостойкость : 5 баллов
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого
договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1. О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного
законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности
10.1.1
Вид договора - договор генерального подряда на выполнение строительных и монтажных работ
10.1.2
Номер договора – НЧ01_Z1010/28072017
10.1.3
Дата заключения договора – 28.07.2017г
10.1.4
Даты внесения изменений в договор
10.2. О лицах, выполнивших инженерные
изыскания
10.2.1.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания -
Акционерное Общество
10.2.2.1
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы - «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
10.2.3.1
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
10.2.4.1
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
10.2.5.1
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)
10.2.6.1
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания - 1660059080
12

10.2.1.2
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания –
Муниципальное унитарное предприятие
10.2.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы - «Служба градостроительного развития»
10.2.3.2
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
10.2.4.2
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
10.2.5.2
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)
10.2.6.2
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания - 1650008231
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-
строительное проектирование
10.3.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное
проектирование - Общество с ограниченной ответственностью
10.3.2
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование,
без указания организационно-правовой формы - «Портнер»
10.3.3
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное
проектирование
10.3.4
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное
проектирование
10.3.5
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное
проектирование (при наличии)
10.3.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное
проектирование - 7702834930
10.4. О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
10.4.1.1
Вид заключения экспертизы - Положительное заключение экспертизы проектной документации
10.4.2.1
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий - 03.07.2017
10.4.3.1
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий - № 50-2-1-2-0012-17
10.4.4.1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий - Общество с ограниченной
ответственностью
13

10.4.5.1
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой
формы – «Региональный центр «Экспертиза»
10.4.6.1
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий - 5036143442
10.4.1.2
Вид заключения экспертизы - Положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий
10.4.2.3
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий – 28.06.2017
10.4.3.2
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий - № 77-2-1-2-0060-17
10.4.4.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий - Общество с ограниченной
ответственностью
10.4.5.2
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой
формы – «СтройПроектЭкспертиза»
10.4.6.2
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий - 7722322024
10.5. О результатах государственной
экологической экспертизы
10.5.1
Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
10.5.2
Номер заключения государственной экологической экспертизы
10.5.3
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной
экологической экспертизы
10.5.4
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической
экспертизы, без указания организационно-правовой формы
10.5.5
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной
экологической экспертизы
14

10.6. Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального строительства
коммерческом обозначении
10.6.1
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов - Центр городской
жизни «Притяжение».
Сокращенное наименование
Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1. О разрешении на строительство
11.1.1
Номер разрешения на строительство--№RU16302000-181-2017
11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство - 26.07.2017г.
11.1.3
Срок действия разрешения на строительство – 26.08.2019г
11.1.4
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство
11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство- Исполнительный комитет
муниципального образования город Набережные Челны
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о
собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади
земельного участка
12.1. О правах застройщика на земельный
участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в том числе о
реквизитах правоустанавливающего
документа на земельный участок
12.1.1
Вид права застройщика на земельный участок - Собственность
12.1.2
Вид договора - Договор купли продажи участка
12.1.3
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок
12.1.4
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок –
17.12.2014г.
12.1.5
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный
участок - 20.02.2015г.
12.1.6
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок
12.1.7
Дата государственной регистрации изменений в договор
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность
12.1.9
Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность
15

12.1.10
Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность
12.1.11
Дата государственной регистрации права собственности – 20.02.2015г.
12.2. О собственнике земельного участка
12.2.1
Собственник земельного участка - Застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собственника земельного участка
12.2.3
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой
формы
12.2.4
Фамилия собственника земельного участка
12.2.5
Имя собственника земельного участка
12.2.6
Отчество собственника земельного участка (при наличии)
12.2.7
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального
предпринимателя - собственника земельного участка
12.2.8
Форма собственности на земельный участок
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком
12.3. О кадастровом номере и площади
земельного участка <53>
12.3.1
Кадастровый номер земельного участка - 16:52:030728:1179
12.3.2
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) - 13855 +/-41 м2
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории
13.1. Об элементах благоустройства
территории
13.1.1
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
тротуаров – проектом предусматривается благоустройство территории, включающее: устройство
автопроездов с асфальтобетонным покрытием, пешеходных дорожек с покрытием тротуарной
плиткой, детских игровых площадок, спортивных игровых площадок, площадки для отдыха,
площадки для хозяйственных целей.
13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое
количество машино-мест) - На участке предусмотрено устройство открытой автостоянки для
общественных и жилых помещений, на расстоянии не менее нормативного от существующих и
проектируемого зданий, общей вместимостью 159 м/мест, размещенного частично в границах
отвода земельного участка в количестве 93 м/места. Недостающие места в количестве 66 м/место
предполагается разместить за границами земельного участка 1-го этапа строительства
16

13.1.3
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение
относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых
архитектурных форм, иных планируемых элементов) - Предусмотрено строительство детских
игровых площадок, спортивных игровых площадок, площадки для отдыха, площадки для
хозяйственных целей, оборудованных соответствующими назначению площадок малыми
архитектурными формами.
13.1.4
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение
относительно объекта строительства) – Для сбора мусора предусматривается установка
контейнеров на площадках для ТБО В границах земельного участка размещено 2 контейнера.
13.1.5
Описание планируемых мероприятий по озеленению – устройство газонных покрытий; посадка
кустарников; посадка деревьев; устройство цветников. Проектная площадь озеленения -3213,86
м2
13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц - Все
тротуары, входы в жилой дом, дворовое пространство и спуски на проезжую часть предусмотрены
с учетом требований по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц.
13.1.7
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных
зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование
организации, выдавшей технические условия)
13.1.8
Описание иных планируемых элементов благоустройства
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям
инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1. О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения
14.1.1.1
Вид сети инженерно-технического обеспечения - теплоснабжение, горячее водоснабжение
14.1.2.1
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к
сети инженерно-технического обеспечения- Акционерное общество
14.1.3.1
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы-
«Татэнерго»
14.1.4.1
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно-технического обеспечения- 1657036630
14.1.5.1
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения-
17

02.06.2017г.
14.1.6.1
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
№17Д379/207 (НЧ_Z15030/050517)
14.1.7.1
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
10.05.2020г.
14.1.8.1
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
3 085 153.38 руб., в т.ч. НДС 18%
14.1.1.2
Вид сети инженерно-технического обеспечения - холодное водоснабжение, водоотведение
14.1.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к
сети инженерно-технического обеспечения - Общество с ограниченной ответственностью
14.1.3.2
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы -
«Челныводоканал»
14.1.4.2
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно-технического обеспечения - 1650297657
14.1.5.2
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения-
-20.03.2017г
14.1.6.2
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
- 92-134-15-2113
14.1.7.2
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
до 31.12.2017г.
14.1.8.2
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
140 143 277,31
14.1.1.3
Вид сети инженерно-технического обеспечения - электроснабжение
14.1.2.3
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к
сети инженерно-технического обеспечения- Общество с ограниченной ответственностью
18

14.1.3.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы- «КАМАЗ-
Энерго»
14.1.4.3
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно-технического обеспечения- 1650157635
14.1.5.3
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения-
02.03.2017г.
14.1.6.3
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
-№11-2015/16-04ТУ
14.1.7.3
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
- 2 года
14.1.8.3
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
- 69 865 326,09 руб.
14.1.1.4
Вид сети инженерно-технического обеспечения - Газоснабжение
14.1.2.4
Организационно-правовая форма организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения
14.1.3.4
Полное наименование организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения
14.1.4.4
ИНН организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.5.4
Дата ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.6.4
Номер ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.7.4
Срок действия ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
19

14.1.8.4
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.1.5
Вид сети инженерно-технического обеспечения - Ливневая канализация
14.1.2.5
Организационно-правовая форма организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения - муниципальное унитарное предприятие
14.1.3.5
Полное наименование организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения
14.1.4.5
ИНН организации, выдавшей ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.5.5
Дата ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.6.5
Номер ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.7.5
Срок действия ТУ на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.1.8.5
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
14.2. О планируемом подключении к сетям
связи








14.2.1
Вид сети связи - проводная телефонная связь
14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей
договор на подключение к сети связи- публичное акционерное общество
14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы- «Таттелеком»
14.2.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сети связи-1681000024

14.2.1
Вид сети связи - проводное телевизионное вещание
20

14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей
договор на подключение к сети связи- публичное акционерное общество
14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы- «Таттелеком»
14.2.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сети связи-1681000024

14.2.1
Вид сети связи - передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет"
14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей
договор на подключение к сети связи- публичное акционерное общество
14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы- «Таттелеком»
14.2.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сети связи-1681000024










14.2.1
Вид сети связи – диспетчеризация лифтов
14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей
договор на подключение к сети связи – Общество с ограниченной ответственностью
14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы – «Челны-Лифт»
14.2.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сети связи - 1650291285
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
21

недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках
15.1. О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений
15.1.1
Количество жилых помещений – 111 шт.
15.1.2
Количество нежилых помещений – 27 шт.
15.1.2.1
в том числе машино-мест – 0 шт.
15.1.2.2
в том числе иных нежилых помещений – 27 шт.
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений
Условный
номер
(Строительны
й номер
квартиры
определяется
следующим
образом:
первое число
– номер
секции,
второе –
номер этажа,
третье - №
квартиры на
площадке-
№кв.)
Назначение
Этаж
располо
жения
Номер
подъезд
а
Общая площадь,
м2
Колич
ество
комнат
Площадь комнат
Площадь помещений вспомогательного
использования
Условный
номер
комнаты
Площадь, м2
Наименование
помещения
Площадь, м2
(k=1,0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
711-кв.1
жилое
1
1
47,4
1
1
2

16,82
11,50

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,60
6,11
3,06
4,31

712-кв.2
жилое
1
1
52,69
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,80
10,42
2,89
4,51
713-кв.3
жилое
1
1
31,68
1
1
15,88
прихожая
3,54
22

лоджия
ванная
кухня

4,18
4,52
3,56

714-кв.4
жилое
1
1
52,69
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,80
10,42
2,89
4,51
715-кв.5
жилое
1
1
47,40
1
1
2
16,82
11,50

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,60
6,11
3,06
4,31

716- кв.6
жилое
1
1
45,71

1
1
2
10,14
14,27
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,04
5,96
3,02
4,28
721- кв.7
жилое
2
1
76,07
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,32
3,06
3,94
2,35

722- кв.8
жилое
2
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

723- кв.9
жилое
2
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
724- кв.10
жилое
2
1
31,14
1
1
15,88
Кухня
3,56
23


прихожая
лоджия
ванная

3,54
4,18
3,98

725- кв.11
жилое
2
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
726- кв.12
жилое
2
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

727- кв.13
жилое
2
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

731- кв.14
жилое
3
1
75,82
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,26
3,06
3,94
2,16

732- кв.15
жилое
3
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

733- кв.16
жилое
3
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
24

734- кв.17
жилое
3
1
31,14

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,98

735- кв.18
жилое
3
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
736- кв.19
жилое
3
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

737- кв.20
жилое
3
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

741- кв.21
жилое
4
1
75,82
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,26
3,06
3,94
2,16

742- кв.22
жилое
4
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

743- кв.23
жилое
4
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
25

744- кв.24
жилое
4
1
31,14

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,98

745- кв.25
жилое
4
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
746- кв.26
жилое
4
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

747- кв.27
жилое
4
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

751- кв.28
жилое
5
1
75,82
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,26
3,06
3,94
2,16

752- кв.29
жилое
5
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

753- кв.30
жилое
5
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
26

754- кв.31
жилое
5
1
31,14

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,98

755- кв.32
жилое
5
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
756- кв.33
жилое
5
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

757- кв.34
жилое
5
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

761-кв.35
жилое
6
1
75,82
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,26
3,06
3,94
2,16

762-кв.36
жилое
6
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

763-кв.37
жилое
6
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
27

764-кв.38
жилое
6
1
31,14

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,98

765-кв.39
жилое
6
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
766-кв.40
жилое
6
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

767-кв.41
жилое
6
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

771-кв.42
жилое
7
1
75,82
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16,26
3,06
3,94
2,16

772-кв.43
жилое
7
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

773-кв.44
жилое
7
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
28

774-кв.45
жилое
7
1
31,14

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,98

775-кв.46
жилое
7
1
52,39
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,35
776-кв.47
жилое
7
1
47,22
1
1
2
11,50
16,85

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

777-кв.48
жилое
7
1
45,59

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,17

781-кв.49
жилое
8
1
75,63
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16.13
3,06
3,94
2,10

782-кв.50
жилое
8
1
47,09
1
1
2

11,50
16,72

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

783-кв.51
жилое
8
1
52,33
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,29
29

784-кв.52
жилое
8
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,72

785-кв.53
жилое
8
1
52,33
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,29
786-кв.54
жилое
8
1
47,09
1
1
2

11,50
16,72

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,11
3,06
4,23

787-кв.55
жилое
8
1
45,52

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,10

791-кв.56
жилое
9
1
75,58
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у

12,31
16.08
3,06
3,94
2,10

792-кв.57
жилое
9
1
47,00
1
1
2

11,50
16,72

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,02
3,06
4,23

793-кв.58
жилое
9
1
52,33
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,29
30

794-кв.59
жилое
9
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная

3,56
3,54
4,18
3,72

795-кв.60
жилое
9
1
52,33
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная

8,66
10,42
2,89
4,29
796-кв.61
жилое
9
1
47,00
1
1
2

11,50
16,72

прихожая
кухня
лоджия
ванная

5,47
6,02
3,06
4,23

797-кв.62
жилое
9
1
45,52

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная

7,90
5,96
3,15
4,10

7101-кв.63
жилое
10
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7102-кв.64
жилое
10
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7103-кв.65
жилое
10
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
31

7104-кв.66
жилое
10
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
7105-кв.67
жилое
10
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7106-кв.68
жилое
10
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7107-кв.69
жилое
10
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7111-кв.70
жилое
11
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7112-кв.71
жилое
11
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7113-кв.72
жилое
11
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7114-кв.73
жилое
11
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
32

7115-кв.74
жилое
11
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7116-кв.75
жилое
11
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7117-кв.76
жилое
11
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7121-кв.77
жилое
12
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7122-кв.78
жилое
12
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7123-кв.79
жилое
12
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7124-кв.80
жилое
12
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
33

7125-кв.81
жилое
12
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7126-кв.82
жилое
12
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7127-кв.83
жилое
12
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7131-кв.84
жилое
13
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7132-кв.85
жилое
13
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7133-кв.86
жилое
13
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7134-кв.87
жилое
13
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
34

7135-кв.88
жилое
13
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7136-кв.89
жилое
13
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7137-кв.90
жилое
13
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7141-кв.91
жилое
14
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7142-кв.92
жилое
14
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7143-кв.93
жилое
14
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7144-кв.94
жилое
14
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
7145-кв.95
жилое
14
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
35

7146-кв.96
жилое
14
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7147-кв.97
жилое
14
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7151-кв.98
жилое
15
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7152-кв.99
жилое
15
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7153-
кв.100
жилое
15
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7154-
кв.101
жилое
15
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
7155-
кв.102
жилое
15
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7156-
кв.103
жилое
15
1
46,84
1
1
2
11,50
16,65
прихожая
кухня
5,47
6,02
36



лоджия
ванная
3,06
4,14
7157-
кв.104
жилое
15
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
7161-
кв.105
жилое
16
1
75,42
3
1
2
3
14,75
13,70
9,64

прихожая
кухня/столовая
лоджия
ванная
с/у
12,31
15.92
3,06
3,94
2,10
7162-
кв.106

жилое
16
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
7163-
кв.107
жилое
16
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7164-
кв.108
жилое
16
1
30,88

1
1
15,88
Кухня
прихожая
лоджия
ванная
3,56
3,54
4,18
3,72
7165-
кв.109
жилое
16
1
52,07
2
1
2

11,67
14,40
прихожая
кухня
лоджия
ванная
8,56
10,42
2,89
4,13
7166-
кв.110
жилое
16
1
46,84
1
1
2

11,50
16,65

прихожая
кухня
лоджия
ванная
5,47
6,02
3,06
4,14
37

7167-
кв.111
жилое
16
1
45,26

1
1
2
14,27
10,14
прихожая
кухня
лоджия
ванная
7,79
5,96
3,15
3,95
15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений
Условный
номер
Назначение
Этаж
располо
жения
Номер
подъезд
а
Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование помещения
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
701
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,75
кладовка
3,75
702
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,70
кладовка
3,70
703
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,75
кладовка
3,75
704
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,71
кладовка
3,71
705
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,66
кладовка
3,66
706
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,71
кладовка
3,71
707
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,98
кладовка
3,98
708
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,71
кладовка
3,71
709
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
5,09
кладовка
5,09
7010
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,19
кладовка
3,19
38

7011
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,67
кладовка
3,67
7012
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,91
кладовка
3,91
7013
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,60
кладовка
3,60
7014
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,62
кладовка
3,62
7015
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,89
кладовка
3,89
7016
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,89
кладовка
3,89
7017
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,89
кладовка
3,89
7018
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,92
кладовка
3,92
7019
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,88
кладовка
3,88
7020
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,86
кладовка
3,86
7021
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,88
кладовка
3,88
7022
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,31
кладовка
3,31
7023
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,34
кладовка
3,34
7024
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,89
кладовка
3,89
7025
Нежилое помещение
0
1
3,89
кладовка
3,89
39

(кладовые)
7026
Нежилое помещение
(кладовые)
0
1
3,92
кладовка
3,92
оф. 711
Нежилое помещение
(Помещение «ТСЖ»)
1
1
38,17
Нежилое помещение (Помещение «ТСЖ»)
38,17
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного
для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) <60>
16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади
N п\п
Вид помещения
Описание места расположения
помещения
Назначение помещения
Площадь, м2
1
2
3
4
5
1
Тамбуры 1-го этажа
На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Проходное пространство между дверями при
входе в здание, лестничную клетку или другие
помещения, служащее для защиты от
проникания холодного воздуха и запахов.
5,33
2
Лифтовой холл 1-го
этажа
На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Зона ожидания лифта.
11,66
3
Помещение уборочной 1-
го этажа

На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Помещение для хранения, чистки, сушки
уборочного инвентаря, а также набора и слива
воды для уборки мест общего пользования.
3,55

4
Вестибюль 1-го этажа
На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Помещение перед входом во внутренние
части здания, предназначенное для приёма и
распределения потока людей
12,88
5
Коридор 1-го этажа
На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Пространство для прохода в квартиры
29,37
6
Колясочная 1-го этажа

На первом этаже для всех жилых
помещений дома
Помещение для детских колясок
7,55

40

7
Лифтовой холл типового
этажа
На типовом этаже для жилых квартир Зона ожидания лифта.
со 2 по 7 эт., с 10 по 16ый
:11,39,
с 8 го по 9го эт.:11,53
8
Коридор типового этажа На типовом этаже для жилых квартир Пространство для прохода в квартиры.
со 2 по 7 эт., с 10 по 16ый
:27,91,
с 8 го по 9го эт.:27,78
9
Лестница типового этажа На типовом этаже для жилых квартир Предназначена
для
самостоятельного
подъема/спуска жильцов при необходимости.
11,94
10
Открытый переход на
лестничную клетку
На типовом этаже для жилых квартир Проходное пространство между дверями при
входе/выходе на э лестничную клетку из жилой
зоны.
7,86
11
Лестница
В подвале
Предназначена для самостоятельного
подъема/спуска при необходимости
13,56
12
Коридор
В подвале
Пространство для прохода в пом. подвала
110,67
13
Кроссовая
В подвале
Помещение, отведенное под коммутацию
телекоммуникационных проводов.
10,51
14
Помещение НС и
водомерного узла
В подвале
Помещение для насосной станции и
водомерного узла
42,4
15
ВРУ
В подвале
Помещение для ВРУ
17,4


16
ИТП
В подвале
Помещение для индивидуального теплового
пункта
53,6


16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в
данном доме
N п\п
Описание места расположения
Вид оборудования
Характеристики
Назначение
1
2
3
4
5
1
в лифтовом холле
Лифтовое оборудование
ГП = 1000 кг, скорость=1,6 м/с
Лифт предназначен для
вертикального перемещения
41

пассажиров и груза
2
в лифтовом холле
Лифтовое оборудование
ГП = 400 кг, скорость=1,6 м/с
Лифт предназначен для
вертикального перемещения
пассажиров и груза
3

в поэтажном коридоре
Система дымоудаления
Автоматическая работа от систем
обнаружения пожара
Дымоудаление предназначено для
автоматического удаления дыма в
случае пожара.
4
в поэтажном коридоре

Система подпора воздуха
Автоматическая работа от систем
обнаружения пожара
Подпор воздуха предназначен для
создания избыточного давления
чистого воздуха при включении
аварийного режима дымоудаления.
5
в помещение ИТП в подвале
Индивидуальный тепловой
пункт
Автоматического контроля

Комплекс устройств, состоящий из
элементов тепловых
энергоустановок, обеспечивающих
присоединение этих установок к
тепловой сети, их
работоспособность, управление
режимами теплопотребления,
преобразование, регулирование
параметров теплоносителя и
распределение теплоносителя по
видам потребителей. Для всех
жилых квартир и коммерческих
(офисных) помещений.
6
в помещении ВРУ в техподполье
Вводно-распределительное
устройство сетей
электроснабжения (ВРУ)
В рабочем режиме электроприемники
жилого дома, относящиеся ко 2 категории
по степени обеспечения надежности
электроснабжения, питаются по обоим
рабочим вводам с ручным
переключением на резерв. В аварийном
режиме – при повреждении одной из
питающих взаимно резервируемых
кабельных линий электроснабжение
электроприемников 2 категории,
запитанных от отключенной секции, будет
ВРУ предназначено для приёма,
распределения и учёта
электрической энергии напряжением
380/220 В сетях трёхфазного
переменного тока частотой
50 Гц, для защиты линий при
коротких замыканиях и перегрузках,
а также для нечастых оперативных
включений и отключений. Для всех
жилых квартир и коммерческих
(офисных) помещений.
42

восстановлено после переключения
данной секции на резервное питание от
второго рабочего ввода, выполняемого
дежурным персоналом.
Электроприемники жилого дома,
относящиеся к 1 категории по степени
обеспечения надежности
электроснабжения, в рабочем режиме
питаются от ВРУ с устройством АВР. При
исчезновении напряжении нормального
питания на рабочем вводе устройство
АВР обеспечит автоматическое
переключение электроприемников 1
категории на питание от резервного
ввода.
7
в помещении насосной станции и
водомерного узла в техподполье

Повысительная насосная
установка с частотным
регулированием
Насосная установка (2 раб., 1 рез.),
Q=2,61 л/с, Н=46,76 м
Насосная установка предназначена
для перекачивания и повышения
давления чистой воды в системе
хозяйственно-бытового
водоснабжения. Для всех жилых
квартир и коммерческих (офисных)
помещений.
10










в помещении насосной станции и
водомерного узла в техподполье

Водомерный узел
На вводе в здание – счетчик с
импульсным выходом ВМХи-50; на вводе
в ИТП – турбинный счетчик с импульсным
выходом СКБи-40; квартирные
(арендные) узлы учета- крыльчатые
счетчики с импульсным выходом СХи-15
Водомерный узел обеспечивает учет
количества потребляемой
(получаемой) питьевой воды.
Водомерный узел служит для
обеспечения работы прибора
(счетчика воды или расходомера) в
условиях эксплуатации и сохранения
его метрологических характеристик.
Для всех жилых квартир и
коммерческих (офисных)
помещений.
11
в кроссовой в техподполье
Коммутационное, сетевое
и другое оборудование
систем связи и
безопасности
Установка распределительных шкафов
телефонизации и др. оборудование
систем связи и безопасности
Обеспечивается связь всех систем
безопасности .
43

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации
N п\п
Вид имущества
Назначение имущества
Описание места расположения имущества
1
2
3
4
1
Внутреннее холодное
водоснабжение
Подача питьевой воды потребителям
По стоякам в каждой квартире
2
Внутреннее горячее
водоснабжение
Подача горячей воды потребителям
По стоякам в каждой квартире
3
Внутренняя канализация
Отвод сточных бытовых вод от потребителя
По стоякам в каждой квартире
4
Внутреннее электроснабжение
Снабжение электроэнергией потребителя
По стоякам в МОП с распределением по квартирам
5
Внутреннее теплоснабжение
Создание комфортной температуры помещений
в зимний период
По стоякам в каждой квартире
6

Земельный участок
Площадь
земельного
участка,
с
элементами
благоустройства и озеленения
Земельный участок, на котором расположен объект
капитального строительства - 13855 кв.м
7
Малые архитектурные формы
Эти сооружения, предназначены для организации
ландшафтной архитектуры, создания комфортного
отдыха жителей (устройства для отдыха, детских и
спортивных
игр),
ландшафтно-эстетического
обогащения
территории
в
целом
(цветники,
дорожки, ограждающие стенки).
Во внутреннем дворе
На площади = 5016 м2
8


Наружное освещение
Наружное освещение в темное время суток
выполняет следующие функции: 1) безопасное
движение транспорта и пешеходов на участке и
вблизи его; 2) беспрепятственная ориентация на
местности;
3)
создание
визуального
и
психологического
комфорта
и
придание
архитектурной среде дополнительных аспектов
восприятия.
Наружное электроосвещение придомовой территории
предусматривается
по
всей
площади
участка
консольными светильниками типа ЖКУ16-100-005 с
лампами типа ДНаТ-100 Вт, установленных при
помощи кронштейнов на стальных опорах типа ОВМ-6.
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе
44

предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
17.1. О примерном графике реализации
проекта строительства
17.1.1
Этап реализации
проекта строительства
20%
готовности
40%
готовности
60%
готовности
80%
готовности
Получение
разрешения
на ввод
17.1.2
Планируемый квартал и
год выполнения этапа
реализации проекта
строительства
1 квартал
2018 г
3 квартал
2018 г
1квартал
2019 г
2 квартал
2019 г
3 квартал
2019 г
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
18.1. О планируемой стоимости
строительства
18.1.1
Планируемая стоимость строительства (руб.) 150 000 000,00 руб.
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства
должны быть открыты счета эскроу
19.1. О способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договорам
участия в долевом строительстве
19.1.1
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом
строительстве -– заключение договора страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передачи жилого помещения
19.1.2
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого
строительства в силу закона 16:52:030728:1179
19.2. О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу
19.2.1
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу
19.2.2
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства
должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы
19.2.3
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками
долевого строительства должны быть открыты счета эскроу
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются денежные
20.1.1
Вид соглашения или сделки
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства-
45

средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
20.1.3
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания
организационно-правовой формы
20.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные
средства
20.1.5
Сумма привлеченных средств (рублей)
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств
20.1.7
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение
исполнения обязательства по возврату привлеченных средств
Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала
застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного
наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц
21.1. О размере полностью оплаченного
уставного капитала застройщика или сумме
размеров полностью оплаченных уставного
капитала застройщика и уставных
(складочных) капиталов, уставных фондов
связанных с застройщиком юридических лиц
с указанием наименования, фирменного
наименования, места нахождения и адреса,
адреса электронной почты, номера
телефона таких юридических лиц
21.1.1
Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных
требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика - нет
21.1.2
Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц-
150 000 000 руб.
21.2. О фирменном наименовании связанных
с застройщиком юридических лиц
21.2.1
Организационно-правовая форма
21.2.2
Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы
21.2.3
Индивидуальный номер налогоплательщика
21.3. О месте нахождения и адресе
связанных с застройщиком юридических лиц
21.3.1
Индекс
21.3.2
Субъект Российской Федерации
21.3.3
Район субъекта Российской Федерации
21.3.4
Вид населенного пункта
21.3.5
Наименование населенного пункта
46

21.3.6
Элемент улично-дорожной сети

21.3.7
Наименование элемента улично-дорожной сети
21.3.8
Тип здания (сооружения)
21.3.9
Тип помещений
21.4. Об адресе электронной почты, номерах
телефонов связанных с застройщиком
юридических лиц
21.4.1
Номер телефона
21.4.2
Адрес электронной почты
21.4.3
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере
максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере
максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме
размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц
22.1. О размере максимальной площади
всех объектов долевого строительства
застройщика, соответствующем размеру
уставного капитала застройщика, или о
размере максимальной площади всех
объектов долевого строительства
застройщика и связанных с застройщиком
юридических лиц, соответствующем сумме
размеров уставного капитала застройщика и
уставных (складочных) капиталов, уставных
фондов связанных с застройщиком
юридических лиц
22.1.1
Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика – 100
тыс. кв.м.
22.1.2
Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и
связанных с застройщиком юридических лиц
Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и
которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе
всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со
всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений
в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с
застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию
47

23.1. О сумме общей площади всех жилых
помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в
соответствии со всеми его проектными
декларациями и которые не введены в
эксплуатацию.
О сумме общей площади всех жилых
помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в
соответствии со всеми его проектными
декларациями и которые не введены в
эксплуатацию, и общей площади всех жилых
помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется связанными с застройщиком
юридическими лицами в соответствии со
всеми их проектными декларациями и
которые не введены в эксплуатацию
23.1.1
Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию, м2 -28942,45
23.1.2
Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в
эксплуатацию, м2
Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
24.1. О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры.
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N
214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
24.1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
24.1.2
Вид объекта социальной инфраструктуры
24.1.3
Назначение объекта социальной инфраструктуры
24.1.4
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
48

акты Российской Федерации" договоре о
развитии застроенной территории, договоре
о комплексном освоении территории, в том
числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность.
О целях затрат застройщика из числа целей,
указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1
статьи 18 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации" о планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием целей и
планируемых размеров таких затрат,
подлежащих возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми участниками
долевого строительства по договору
24.1.5
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
24.1.6
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
24.1.7
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную
передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную
собственность

Форма собственности объекта социальной инфраструктуры
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
25.1. Иная информация о проекте
25.1.1
Иная информация о проекте

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
49

№ п/п
дата
Наименование раздела проектной документации
Описание изменений
1
2
3
4


























50

Новости
24.11.17
АКЦИЯ!!!! ПРИМЕМ В ЗАЧЕТ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЕ!

Уважаемые посетители нашего сайта!

24.11.17
Жилой комплекс "Притяжение"

Как Вы думаете, какой самый большой в г. Набережные Челны проект по реализ...

24.11.17
Жилой комплекс "Сердце города"

ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ! 

Вы любите г. Набережные Челны?! Вам нрав...

22.11.17
Официальный отдел продаж квартир и офисов ЖК "Солнечный Парк". Звоните! Мы всегда к Вашим услугам.

Мы рады Вам предложить прекрасное жилье от эконом до комфорт-класса Жилого...

30.03.15
Официальный отдел продаж 24/01. Новый дом. Сдан. Акции и скидки. Срок действия уточняйте по тел. 89372979509

Прекрасный дом с развитой инфраструктурой не оставит равнодушным ни одного...

Опрос:
Вы нашли решение своего вопроса на нашем сайте?

ДА НЕТ НЕ ЗНАЮ

РИА РБК